未取得施工许可证，导致工程无法开工的法律责任

未取得施工许可证擅自施工，将面临严厉的法律制裁。 根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程施工许可管理办法》的规定， 建设单位将被责令停止施工，限期改正，并处以工程合同价款1%以上2%以下的罚款。 对施工单位的处罚则是3万元以下罚款。这意味着，一个合同价款为1亿元的工程项目，建设单位可能面临高达200万元的罚款。

未取得施工许可证对工程开工和后续建设都会产生重大影响。 首先，根据《建筑工程施工许可管理办法》第三条的规定，“应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工”。这意味着，未取得施工许可证的工程不仅面临被责令停工的风险，还可能导致前期投入的资源和时间白白浪费。

其次，即使工程已经开工，未取得施工许可证也会给后续建设带来诸多隐患。例如，在(2017)苏02民终3332号案件中，法院虽然以实际进场开工日期作为“工期起算日”，但对于工期延误的责任却根据当事人的实际过错情况进行了分担。这表明，即使工程已经开工，未取得施工许可证也可能成为影响工期和质量的重要因素。

对于工程各方而言，未取得施工许可证的责任分配是一个复杂的问题。在实践中，建设单位往往要求施工单位在未取得施工许可证的情况下先行施工，而施工单位出于各种原因同意配合。这种情况下，一旦出现问题，责任该如何划分？

根据《建设工程施工许可管理办法》第十二条的规定， 未取得施工许可证的责任主要由建设单位承担。 但施工单位也可能因配合无证施工而受到处罚。在(2013)民申字第862号案件中，最高人民法院认为，即使施工许可证核发时间晚于实际开工时间，也不能以此作为开工日期。这表明，法院在认定“工期起算日”时，更注重实际开工情况，而非施工许可证的取得时间。

未取得施工许可证的潜在风险和危害不容忽视。 首先，它可能导致工程被责令停工，造成巨大的经济损失。其次，无证施工可能影响工程质量，埋下安全隐患。再者，未取得施工许可证可能影响工程的合法性和后续的产权登记。最后，无证施工还可能影响工程各方的信用记录，对企业的长远发展造成不利影响。

综上所述，未取得施工许可证擅自施工不仅违反法律规定，还可能给工程各方带来严重的经济和法律风险。因此，建设单位和施工单位都应当严格遵守相关法律法规，确保在取得合法手续后再进行施工，以保障工程的顺利进行和各方的合法权益。